Арбитражный суд отказал дольщику во взыскании неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры.

Арбитражный суд Московской области (дело №А41-896/2017) отказал во взыскании неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры, установленного договором. Как следует из материалов судебного дела, между застройщиком и участником долевого строительства был заключен договор участия в долевом строительстве по условиям которого, застройщик принял на себя обязательство своими силами и с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома, при исполнении дольщиком обязанности по оплате цены договора передать дольщику в собственность объект долевого строительства. В последующем между дольщиком (цедентом) и цессионарием (истцом) был заключен договор уступки прав требований неустойки за три месяца неисполнения, предусмотренного договором, срока передачи объекта долевого участия установленной положениями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Свой отказ арбитражный суд мотивировал нормами части 1 статьи 328, часть 3 статьи 405, часть 1 статьи 406 ГК РФ. Согласно условиям заключенного договора участия в долевом строительстве окончательный расчет по договору должен быть произведен после обмеров БТИ, исходя из стоимости одного квадратного метра общей строительной площади квартиры. Как следует из материалов дела, общая площадь квартиры в соответствии с данными проведенной технической инвентаризации увеличилась на 1,7 кв.м. в сравнении с площадью, которая указана в договоре. Участник долевого строительства должен был оплатить застройщику разницу в итоговой общей площади. Однако задолженность дольщик по оплате разницы в итоговой площади погасил в день подписания акта приема-передачи квартиры. На основании этого суд сделал вывод об отсутствии у застройщика просрочки по передаче квартиры и об отсутствии оснований у дольщика возложить на застройщика ответственность в виде неустойки, предусмотренной частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Госдума РФ в первом чтении рассмотрит проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости"».

Фото: © Igor Skripachev /Фотобанк Лори

Как следует из пояснительной записки к документу, положения законопроекта направлены на сокращение количества необоснованных приостановлений кадастрового учета и государственной регистрации прав. Также документ устанавливает внесудебный порядок их обжалования. 

Сейчас, согласно Федеральному закону 218-ФЗ от 13.07.2015, обжаловать в административном порядке можно только решение о приостановлении кадастрового учета или кадастрового учета и государственной регистрации прав (если они осуществляются одновременно).

Проект закона предлагает наделить правом обжалования во внесудебном порядке любого из этих видов решений по отдельности заявителя или его представителя. Помимо этого обжаловать приостановление кадастрового учета сможет кадастровый инженер, который подготовил межевой, технический план, карту-план территории или акт обследования, либо юридическое лицо, работником которого является такой кадастровый инженер.

Рассмотрением таких заявлений займутся специально созданные центральная и региональные и (или) межрегиональные апелляционные комиссии. Выбор комиссии будет зависеть от органа регистрации прав, направившего уведомление о приостановлении.

Законопроект не делает обжалование решения о приостановлении во внесудебном порядке обязательным для последующего обжалования в суде.

Кроме того, документ предлагает уточнить требования к образованию, квалификации и опыту работы государственных регистраторов прав.

Росреестру же планируют предоставить право наказывать служащих за необоснованные решения о приостановлении осуществления учетно-регистрационных действий вплоть до лишения статуса государственного регистратора.

Рассмотрение проекта на пленарном заседании Госдумы назначено на 21 мая.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Верховный Суд: в спорах о границах участков нельзя руководствоваться только результатами экспертизы, без оценки всех обстоятельств

Верховный Суд: объект может быть введен в эксплуатацию, даже если срок действия договора аренды ЗУ истек

Порядок внесудебного обжалования решений о приостановлении кадастрового учета и регистрации прав

Изменения в законодательстве в сфере земли и недвижимости за IV квартал 2023 года

Как повысится ответственность кадастровых инженеров

Новый порядок обжалования приостановления кадастрового учета и регистрации прав

С нового года Росреестр полностью перейдет на электронную регистрацию сделок с недвижимостью: что это даст физлицам, застройщикам и банкам

Пределы правовой экспертизы при регистрации прав и кадастровом учете на предмет соблюдения максимального процента застройки

Росреестр разъяснил нюансы установления ЗОУИТ

Росреестр предложил регионам более 100 тыс. га неиспользуемой земли

Росреестр совершенствует нормативную базу для передачи функций и полномочий Роскадастру

C 1 марта выписки из ЕГРН можно будет проверить с помощью специального QR-кода