Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
+

Арбитражный суд: отсчет срока просрочки передачи квартиры начинается с даты погашения дольщиком задолженности перед застройщиком

Арбитражный суд отказал дольщику во взыскании неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры.

Арбитражный суд Московской области (дело №А41-896/2017) отказал во взыскании неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры, установленного договором. Как следует из материалов судебного дела, между застройщиком и участником долевого строительства был заключен договор участия в долевом строительстве по условиям которого, застройщик принял на себя обязательство своими силами и с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома, при исполнении дольщиком обязанности по оплате цены договора передать дольщику в собственность объект долевого строительства. В последующем между дольщиком (цедентом) и цессионарием (истцом) был заключен договор уступки прав требований неустойки за три месяца неисполнения, предусмотренного договором, срока передачи объекта долевого участия установленной положениями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Свой отказ арбитражный суд мотивировал нормами части 1 статьи 328, часть 3 статьи 405, часть 1 статьи 406 ГК РФ. Согласно условиям заключенного договора участия в долевом строительстве окончательный расчет по договору должен быть произведен после обмеров БТИ, исходя из стоимости одного квадратного метра общей строительной площади квартиры. Как следует из материалов дела, общая площадь квартиры в соответствии с данными проведенной технической инвентаризации увеличилась на 1,7 кв.м. в сравнении с площадью, которая указана в договоре. Участник долевого строительства должен был оплатить застройщику разницу в итоговой общей площади. Однако задолженность дольщик по оплате разницы в итоговой площади погасил в день подписания акта приема-передачи квартиры. На основании этого суд сделал вывод об отсутствии у застройщика просрочки по передаче квартиры и об отсутствии оснований у дольщика возложить на застройщика ответственность в виде неустойки, предусмотренной частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

+

РИСФ-2017 пройдет в Москве 20—21 сентября

Это следует из приказа министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, посвященного вопросам организации очередного РИСФ.

В соответствии с приказом Минстроя России №921/пр от 26 июня 2017 года VI Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ) пройдет в 75-м павильоне ВДНХ 20—21 сентября 2017 года.

РИСФ является традиционным и самым крупным ежегодным мероприятием для строителей, которое Минстрой России проводит совместно с отраслевыми предпринимательскими объединениями: Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), застройщиков (НОЗА), проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ), Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС). Активное участие в организации мероприятия принимают также общероссийские предпринимательские объединения ТПП Российской Федерации, РСПП, Опора России, Деловая Россия.

В проведении РИСФ есть два изменения: место и дата. Перенос места из Гостиного Двора в 75-й павильон ВДНХ позволит разместить гораздо больше выставочных экспозиций. На последнем РИСФ была очевидна нехватка места из-за большого количества желающих продемонстрировать свои достижения в инвестиционно-строительной сфере. Перенос даты также вполне объясним, т.к. на традиционное для РИСФ время (середина февраля) в этом году был перенесен Сочинский экономический форум.

В рамках РИСФ-2017 состоятся:

  • пленарное мероприятие с участием министра строительства и ЖКХ Михаила Меня;
  • более 40 круглых столов, конференций, панельных дискуссий;
  • III Ежегодный градостроительный конкурс Минстроя России;
  • выставка инвестиционных проектов, а также финалистов градостроительного конкурса Минстроя России.

Напомним, что Пятый юбилейный РИСФ, который с небывалым размахом прошел в феврале 2016 года посетили более 9 тыс. гостей, в том числе делегации из всех регионов РФ.