Арбитражный суд отказал дольщику во взыскании неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры.

Арбитражный суд Московской области (дело №А41-896/2017) отказал во взыскании неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры, установленного договором. Как следует из материалов судебного дела, между застройщиком и участником долевого строительства был заключен договор участия в долевом строительстве по условиям которого, застройщик принял на себя обязательство своими силами и с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома, при исполнении дольщиком обязанности по оплате цены договора передать дольщику в собственность объект долевого строительства. В последующем между дольщиком (цедентом) и цессионарием (истцом) был заключен договор уступки прав требований неустойки за три месяца неисполнения, предусмотренного договором, срока передачи объекта долевого участия установленной положениями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Свой отказ арбитражный суд мотивировал нормами части 1 статьи 328, часть 3 статьи 405, часть 1 статьи 406 ГК РФ. Согласно условиям заключенного договора участия в долевом строительстве окончательный расчет по договору должен быть произведен после обмеров БТИ, исходя из стоимости одного квадратного метра общей строительной площади квартиры. Как следует из материалов дела, общая площадь квартиры в соответствии с данными проведенной технической инвентаризации увеличилась на 1,7 кв.м. в сравнении с площадью, которая указана в договоре. Участник долевого строительства должен был оплатить застройщику разницу в итоговой общей площади. Однако задолженность дольщик по оплате разницы в итоговой площади погасил в день подписания акта приема-передачи квартиры. На основании этого суд сделал вывод об отсутствии у застройщика просрочки по передаче квартиры и об отсутствии оснований у дольщика возложить на застройщика ответственность в виде неустойки, предусмотренной частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Это следует из материалов всероссийского опроса, проведенного в августе Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Фото: www.vsluh.ru

По данным исследования каждый четвертый россиянин имеет планы по улучшению жилищных условий в ближайшие пять лет. «Всего потребность в жилье есть у порядка 45% российских семей», — отмечается в материалах НАФИ.

Кроме того, исследование показало, что жилье на первичном рынке более востребовано, чем на «вторичке»: 50% против 16%. Впрочем, для каждого третьего потенциального покупателя (29%) неважно, на каком рынке приобретать недвижимость.

Каждый шестой потенциальный покупатель квартиры в РФ готов стать дольщиком на стадии котлована — при предоставлении государственных гарантий. При этом, как свидетельствуют данные исследования, покупку жилья с помощью механизма ДДУ рассматривают только 19%, при определенных условиях готовы стать дольщиками 34%, и не рассматривают вообще 33% респондентов опроса.

В ходе исследования НАФИ опрошено 1 600 человек в 140 населенных пунктах, расположенных в 42-х регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Другие публикации по теме:

Sberbank CIB, результаты опроса: у дольщика главный критерий выбора новостройки — соблюдение сроков