24 апреля 2024 года Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес Постановление по делу А56-49633/2023, в котором подтвердил право подрядчика отказаться от договора, если заказчик предоставил не все исходные данные.

Фото: Александр Тарасенков / Фотобанк Лори 

Согласно материалам дела, в июне 2018 года между Учреждением (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) был заключен контракт на выполнение работ по инженерных изысканиям и разработке проектной документации для строительства автомобильной дороги. Контрактом предусматривалось, что подрядчик обязан после получения положительного заключения государственной экспертизы сдать документацию, откорректированную с учетом замечаний экспертизы, на утверждение заказчику.

По  состоянию на март 2023 года подрядчик передал, а заказчик принял и оплатил работы по актам сдачи-приемки проектно-изыскательских работ.

Однако положительное заключение государственной экспертизы учреждением не получено, и заказчик, несмотря на оплату работ, не получил того результата, на который рассчитывал. Поэтому заказчик направил в адрес подрядчика претензию с требованием о возмещении ущерба, связанного с неосновательным обогащением подрядчика. Указанная претензия была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения заказчика в суд.

Суд обратил внимание на то, что подрядчик неоднократно уведомлял заказчика о невозможности продолжать работы по контракту, а впоследствии приостановил работы ввиду отсутствия утвержденного проекта планировки территории.

При рассмотрении настоящего спора суды учли, что учреждение как сторона по контракту было обязано принимать меры к обеспечению общества исходными данными, необходимыми для выполнения всего цикла работ по контракту.

Положительное заключение государственной экспертизы по выполненным обществом работам не получено в связи с непредоставлением необходимых исходных данных — утвержденного проекта планировки территории, поэтому оплата принятых работ не является неосновательным обогащением, резюмировал суд.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Верховный Суд: в спорах о границах участков нельзя руководствоваться только результатами экспертизы, без оценки всех обстоятельств

Размер договорной неустойки не сможет быть ниже законной даже по решению суда

Верховный Суд: объект может быть введен в эксплуатацию, даже если срок действия договора аренды ЗУ истек

Верховный Суд указал, сколько исков можно подать для полного возмещения вреда в результате залива помещения

Особенности регулирования обязательств застройщика-банкрота

Приняты законопроекты, совершенствующие строительное и жилищное законодательство

Суд решил снести офис продаж застройщика, размещенный на земельном участке, выделенном для строительства МКД

Суд признал заключение контрактов незаконным, но оставил деньги у подрядчика

Заключение о самовольном строительстве будет делать только государственная экспертиза

Арбитражный суд встал на сторону строителей в их споре с СРО

ФАС: при госзакупке проектных и изыскательских работ заказчик не может требовать членства в двух СРО

Арбитражный суд: в качестве подтверждения согласования условий договора можно принять эмодзи

В лаборатории лазерного сканирования Института научно-технического сопровождения строительства (ИНТСС) НИУ МГСУ создали новую методику обследования зданий и сооружений, сообщила «Строительная газета». Проект реализован в рамках госпрограммы «Приоритет 2030».

Фото: НИУ МГСУ

В публикации говорится, что методика обеспечивает высокую скорость и точность измерений, особенно в тех случаях, когда использование традиционных геодезических методов затруднено. Например, в условиях плотной городской застройки или сложной геометрии конструкций.

«Лазерное сканирование — это один из наиболее эффективных методов выявления строительных дефектов для своевременного их устранения», — отметил начальник НТЦ «Технический мониторинг в строительстве» ИНТСС НИУ МГСУ Александр Терешин (на фото ниже).

Фото из архива А.Терешина

Новая технология позволяет своевременно контролировать состояние конструкций, отслеживая их малейшие деформации и отклонения от нормативных требований. При этом минимизируется вмешательство в работу действующих производств.

Разработки лаборатории уже используются в научно-техническом сопровождении строительства уникальных зданий и при техобследовании промышленных сооружений.

Строительство СКИФ. Фото: kolcovo.ru

В их числе жилые комплексы высотой более 100 м на улицах Вильгельма Пика и Академика Королева в Москве, первый в России «зеленый» электросталеплавильный завод в Нижегородской области и Сибирский кольцевой источник фотонов в новосибирском наукограде Кольцово.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

От контроля строительной площадки до повышения продаж: новинки IT-решений для девелоперов представят на РСН–2025

Эксперты представили рейтинг самых высоких и комфортных новостроек-небоскребов Москвы

«ДОМ.РФ Технологии»: от информационных систем — до искусственного интеллекта

Эксперты: девелоперам после завершения льготной ипотеки помогут новые меры господдержки и передовые технологии

Новый стандарт установил правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений

Эксперты выяснили, как применение современных технологий и искусственного интеллекта влияет на сроки строительства

Автоматизированный мониторинг российских строек будет вести уникальный отечественный дронопорт

Михаил Мишустин: Цифровые платформы — драйвер развития технологических отраслей, включая строительство

Эксперты: для ускорения инноваций в строительстве необходимо создать аналог ДОМ.РФ, курирующий отраслевые высокие технологии