Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Верховный Суд о вине подрядчика при просрочке выполнения договорных работ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 20 августа 2024 года вынесла определение №305-ЭС24-6469 по исковому заявлению АО «Московский городской центр продажи недвижимости» (истец) к ООО «Выбор строй проект» (ответчик).

 

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

 

Согласно материалам дела, 05.09.2018 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по строительству и разработке рабочей документации для объекта — многофункционального жилого комплекса.

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец начислил неустойку в размере 2,4 млрд руб. Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Московского округа, иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскана неустойка в размере 652 млн руб.

Не согласившись с вынесенными решениями, ответчик подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. В ней он сослался на невыполнение истцом надлежащим образом встречных обязательств по договору (длительная корректировка проектной и рабочей документации, неготовность инженерных систем к технологическому подключению, отсутствие документов, необходимых для выполнения работ по устройству внеплощадочного водопровода) и неправомерное начисление неустойки без учета стоимости фактически выполненных работ.

 

 

ВС РФ обратил внимание на следующие обстоятельства:

  • • применительно к требованию о взыскании неустойки суды одновременно указали на встречное неисполнение обязательств заказчика. Если работы не могли быть выполнены в срок по вине кредитора (заказчика), судам следовало полностью освободить должника (подрядчика) от ответственности на все время просрочки кредитора, а не снижать размер неустойки.
  • • ответчик обращал внимание судов на тот факт, что просрочка заказчика составила более двух лет. Между тем суды не исследовали надлежащим образом указанные ответчиком обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии его вины в просрочке выполнения работ: не установили периоды просрочки истца в исполнении обязательств по договору; не определили сроки, которые продлевают выполнение работ подрядчиком на соответствующий период просрочки заказчика, — то есть обстоятельства, необходимые для рассмотрения настоящего иска о взыскании неустойки.

 

Фото: Александр Тарасенков / Фотобанк Лори   

Поскольку неустойка является денежным штрафом за неисполнение стороной своих обязательств, присуждение ее лицу, не являющемуся виновным в нарушении установленных договором обязательств, противоречит закону, резюмировали в Верховном Суде.

Принимая во внимание вышеизложенное, Судебная коллегия ВС РФ отменила решение суда первой инстанции, постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: самые дорогие недоделки — кривизна стен, проблемы с окнами и электрикой

Эксперты: в стройкомплексе растет число банкротств, но все равно он более устойчив, чем другие отрасли

ФНС разъяснила особенности налогообложения объектов недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости

Ипотечные заемщики смогут самостоятельно реализовывать заложенное жилье в трудной ситуации

Затраты на стройконтроль должны определяться из объема фактически выполненных подрядчиком строительных работ

Мосгосэкспертизу уполномочили на проведение судебной строительно-технической экспертизы самостроев

Верховный Суд: виновный не может быть освобожден от уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда, приведшее к смерти человека

Арбитражный суд: при непредставлении исходных данных для проектирования подрядчик вправе отказаться от договора

Верховный Суд: в спорах о границах участков нельзя руководствоваться только результатами экспертизы, без оценки всех обстоятельств

Размер договорной неустойки не сможет быть ниже законной даже по решению суда

Верховный Суд: объект может быть введен в эксплуатацию, даже если срок действия договора аренды ЗУ истек

Верховный Суд указал, сколько исков можно подать для полного возмещения вреда в результате залива помещения

Особенности регулирования обязательств застройщика-банкрота

Приняты законопроекты, совершенствующие строительное и жилищное законодательство

Суд решил снести офис продаж застройщика, размещенный на земельном участке, выделенном для строительства МКД

Суд признал заключение контрактов незаконным, но оставил деньги у подрядчика

Заключение о самовольном строительстве будет делать только государственная экспертиза

Арбитражный суд встал на сторону строителей в их споре с СРО

ФАС: при госзакупке проектных и изыскательских работ заказчик не может требовать членства в двух СРО

 

+

Путеводитель для застройщиков по программе РСН–2025

По просьбе девелоперов портал ЕРЗ.РФ подготовил таблицу-навигатор по деловой программе «Российской строительной недели2025» (РСН–2025). Путеводитель позволяет определить, какие события могут быть интересны и полезны именно вам, и составить индивидуальный план посещения сессий.

 

 

Мероприятия РСН–2025 охватывают 16 направлений работы девелоперских компаний и будут полезны специалистам соответствующих профилей.

 

Например, руководителей компаний-застройщиков, по мнению ЕРЗ.РФ, заинтересуют следующие мероприятия:

 

9—10 марта

 ЕРЗ-урбан-туры по новостройкам Москвы;

ЕРЗ-IT-туры (подробная информация будет опубликована позже);

 ЕРЗ-пром-туры:

- Новые Трубные Технологии;

- Завод Tarkett Sommer;

- Рыбинский электромонтажный завод.

 

11 марта

 Панельная дискуссия «Как сделать города лучше. Открытый диалог: власть — девелопер»;

 Панельная дискуссия «Девелопмент жилья: что происходит и что делать?»;

 Шоу-финал Гран-при премии ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка России»;

 Панельная дискуссия «Банковское кредитование девелопмента в условиях снижения спроса»;

 Круглый стол «Управление маржинальностью девелоперского продукта».

 

Фото: © Александр Замараев / Фотобанк Лори

 

12 марта

 Круглый стол «КРТ: совершенствование законодательства и лучшие практики»;

 X Всероссийское совещание «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации» и церемония ТОП ЖК–2025;

 Круглый стол «Антикризисное управление девелоперов в сложных экономических условиях».

 

13 марта

 Панельная дискуссия «Девелоперская компания будущего»;

 VIII Конференция «Малоэтажная Россия–2025». Блоки:

1. Новое в законодательстве для девелоперов ИЖС: финансирование строительства, управление коттеджным поселком;

2. Тренды продукта и спроса на рынке ИЖС;

3. Альтернативные технологии в коттеджном строительстве (панельная дискуссия).

   

14 марта

 Саммит директоров по развитию «Земля для строительства, выход за пределы домашнего региона»;

 Конференция «Искусственный интеллект в девелопменте».

 

Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

 

Для юристов девелоперских компаний организаторы деловой программы РСН–2025 подготовили ряд мероприятий, в числе которых:

 

11 марта

 Панельная дискуссия «Как сделать города лучше. Открытый диалог: власть — девелопер»;

 Круглый стол «Споры о качестве квартир и домов ИЖС».

  

12 марта

 Круглый стол «КРТ: совершенствование законодательства и лучшие практики».

 

13 марта

 Лекция от Минстроя России «Требования к качеству отделки по 214-ФЗ. СТО»;

 Лекция от Минстроя России «Отклонения от норм проектирования (обоснование безопасности, пожарные СТУ)»;

 VIII Конференция «Малоэтажная Россия–2025». Новое в законодательстве для девелоперов ИЖС: финансирование строительства, управление коттеджным поселком.

 

Фото: © Игорь Низов/Фотобанк Лори

 

Для маркетологов и специалистов в сфере рекламы и PR 14 марта в рамках РСН2025 состоится День маркетинга и продаж, который объединит в себе сразу 13 тематических сессий. Также сотрудникам этих направлений адресованы:

 

11 марта

 Панельная дискуссия «Девелопмент жилья: что происходит и что делать?»;

 Шоу-финал Гран-при премии ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка России»;

 Конференция «Цифровизация в девелопменте. Стадия ″Маркетинг, продажи″»;

 Конференция «Цифровизация продаж в ИЖС»;

 Панельная дискуссия «Какой будет многоквартирная новостройка через 10—20 лет»;

 Мастер-класс «Интеграция искусства в ЖК»;

 Мастер-класс «Компания-инноватор: как вести рынок за собой».

 

12 марта

 Круглый стол «Коммерческая недвижимость и стрит-ритейл в жилом комплексе».

 

13 марта

 Круглый стол «Квартиры под ключ: проектирование, строительство, продажа»;

 VIII Конференция «Малоэтажная Россия–2025». Тренды спроса и продукта ИЖС.

  

Фото © Sergey Nivens / Фотобанк Лори

 

14 марта

 Конференция «Искусственный интеллект в девелопменте».

 

Специалистов в сфере эксплуатации МКД должны заинтересовать следующие сессии:

 

12 марта

 Конференция «Цифровизация в девелопменте. Стадия "Эксплуатация". Умные новостройки»;

 Конференция «Цифровизация эксплуатации в ИЖС»;

 Круглый стол «Коммерческая недвижимость и стрит-ритейл в жилом комплексе»;

 Круглый стол «Освещение МКД и территории».

  

13 марта

 Круглый стол «Сервисная концепция: выход девелоперского продукта за пределы создания объекта»;

 VIII Конференция «Малоэтажная Россия–2025». Новое в законодательстве для девелоперов ИЖС: финансирование строительства, управление коттеджным поселком;

 Мастер-класс «Парковочные пространства ЖК. Гидроизоляция подземного паркинга. Эксплуатируемые кровли».

 

14 марта

 Конференция «Искусственный интеллект в девелопменте»;

 Круглый стол «Инженерное обеспечение МКД и квартир».

 

Фото: © Elnur / Фотобанк Лори

 

Для профессионалов в области цифровизации девелопмента готовятся следующие мероприятия: 

 

10 марта

• ЕРЗ-IT-туры (подробная информация будет опубликована позже).

 

11 марта

 Конференция «Цифровизация в девелопменте. Стадия «Маркетинг, продажи»;

 Конференция «Цифровизация продаж в ИЖС».

 

12 марта

 Конференция «Цифровизация в девелопменте. Стадия "Эксплуатация". Умные новостройки»;

 Конференция «Цифровизация эксплуатации в ИЖС»;

 

13 марта

 Конференция «Цифровизация в девелопменте. Стадии "Проектирование" и "Строительство"»;

 Конференция «Цифровизация проектирования и строительства в ИЖС».

 

14 марта

 Конференция «Искусственный интеллект в девелопменте».

 

Специалистам в сфере проектирования и архитектуры адресованы:

 

9—10 марта

 ЕРЗ-урбан-туры по новостройкам Москвы;

• ЕРЗ-IT-туры (подробная информация будет опубликована позже);

• ЕРЗ-пром-туры:

- Новые Трубные Технологии;

- Завод Tarkett Sommer;

- Рыбинский электромонтажный завод.

 

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

 

11 марта

 Панельная дискуссия «Как сделать города лучше. Открытый диалог: власть — девелопер»;

 Панельная дискуссия «Девелопмент жилья: что происходит и что делать?»;

 Шоу-финал Гран-при премии ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка России»;

 Круглый стол «Тренды современной архитектуры»;

 Круглый стол «Кому нужен мастер-план ЖК?»;

 Круглый стол «Функции и объекты на пешеходных улицах в современных ЖК»;

 Панельная дискуссия «Какой будет многоквартирная новостройка через 10—20 лет»;

 Круглый стол «Управление маржинальностью девелоперского продукта»;

 Круглый стол «Здания детских образовательных организаций от застройщика»;

 Мастер-класс «Интеграция искусства в ЖК»;

 Мастер-класс «Компания-инноватор: как вести рынок за собой»;

 Круглый стол «Фасадные решения МКД».

 

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

 

12 марта

 Круглый стол «Красиво, качественно и бюджетно: как соблюсти баланс при озеленении?»;

 Круглый стол «Инфраструктура для детей в составе ЖК»;

 Круглый стол «Инфраструктура для отдыха в составе ЖК»;

 Круглый стол «Водные объекты от застройщика»;

 Круглый стол «Места для хранения: колясочные, велосипедные, кладовые»;

 Круглый стол «Коммерческая недвижимость и стрит-ритейл в жилом комплексе»;

 Круглый стол «Освещение МКД и территории»;

 Мастер-класс «Фасадная система из солнечных батарей»;

 Круглый стол «Зеленое строительство МКД»;

 Мастер-класс «Дог-френдли среда от застройщика».

 

13 марта

 Круглый стол «Сервисная концепция: выход девелоперского продукта за пределы создания объекта»;

 Круглый стол «Современная квартирография в ЖК комфорт- и бизнес-классов: что нового?»;

 Круглый стол «Здоровье нации: условия для спорта и медицина в ЖК»;

 Круглый стол «Религиозные объекты и их размещение в составе масштабной застройки»;

 Конференция «Цифровизация в девелопменте. Стадии "Проектирование" и "Строительство"»;

 Конференция «Цифровизация проектирования и строительства в ИЖС»;

 Круглый стол «Квартиры под ключ: проектирование, строительство, продажа»;

 Круглый стол «Безопасность проживания в ЖК: нужны ли заборы и КПП»;

 Лекция от Минстроя России «Требования к качеству отделки по 214-ФЗ. СТО»;

 Лекция от Минстроя России «Отклонения от норм проектирования (обоснование безопасности, пожарные СТУ)»;

 VIII Конференция «Малоэтажная Россия–2025». Альтернативные технологии в коттеджном строительстве (панельная дискуссия);

 Мастер-класс «Сочетание разных архитектурных стилей в одном проекте»;

 Мастер-класс «Рабочие места для жильцов компактных квартир — широкие лоджии и коворкинги»;

 Мастер-класс «Интеграция объекта культурного наследия в жилой комплекс»;

 Мастер-класс «Парковочные пространства ЖК. Гидроизоляция подземного паркинга. Эксплуатируемые кровли».

 

14 марта

 Круглый стол «Подъезд и входная группа: 10 правил современного ЖК в 2025 г.»;

 Круглый стол «Общественные пространства МКД вне входных групп»;

 Конференция «Искусственный интеллект в девелопменте»;

 Круглый стол «Инженерное обеспечение МКД и квартир».

 

Фото: © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

 

Профессионалы в сфере технологий строительства почерпнут много полезной информации на мероприятиях, в числе которых:

 

9—10 марта

 ЕРЗ-урбан-туры по новостройкам Москвы;

• ЕРЗ-IT-туры (подробная информация будет опубликована позже);

• ЕРЗ-пром-туры:

- Новые Трубные Технологии;

- Завод Tarkett Sommer;

- Рыбинский электромонтажный завод.

 

11 марта

 Круглый стол «Управление маржинальностью девелоперского продукта»;

 Круглый стол «Строительство МКД из сборных железобетонных конструкций: панельное и объемно-блочное домостроение»;

 Круглый стол «Фасадные решения МКД».

 

12 марта

 Круглый стол «Коммерческая недвижимость и стрит-ритейл в жилом комплексе».

 

13 марта

 Конференция «Цифровизация в девелопменте. Стадии "Проектирование" и "Строительство"»;

 Конференция «Цифровизация проектирования и строительства в ИЖС»;

 Круглый стол «Квартиры под ключ: проектирование, строительство, продажа»;

 Лекция от Минстроя России «Требования к качеству отделки по 214-ФЗ. СТО»;

 VIII Конференция «Малоэтажная Россия–2025». Альтернативные технологии в коттеджном строительстве (панельная дискуссия);

 Мастер-класс «Парковочные пространства ЖК. Гидроизоляция подземного паркинга. Эксплуатируемые кровли».

 

14 марта

 Конференция «Искусственный интеллект в девелопменте»;

 Круглый стол «Инженерное обеспечение МКД и квартир».

 

HR-специалистов заинтересуют:

 

11 марта

 Мастер-класс «Системы мотивации топ-менеджеров девелоперских компаний»

 

13 марта

 Круглый стол «Командная работа в девелопменте. Как удержать лучших?»

 

Ознакомиться с путеводителем и скачать его можно по ссылке.

      

Участие в мероприятиях бесплатное после предварительной регистрации.

   

Полная программа мероприятий доступна по ссылке.

    

Организатор РСН–2025: ЭКСПОЦЕНТР

Оператор деловой программы РСН–2025: ЕРЗ.РФ.

   

Реклама. ООО "Институт развития строительной отрасли".  ИНН: 7706784790

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

  

  

  

 

 

Другие публикации по теме:

РСН–2025: как качественные решения освещения домов и территории помогают девелоперам сэкономить

ДОМ.РФ: число строящихся энергоэффективных многоквартирных домов в России выросло на 14%

День маркетинга и продаж на РСН–2025: как выполнить план продаж и адаптировать маркетинг к новым условиям рынка

Зеленое строительство на РСН–2025: присвоение классов, опыт применения технологий и перспективы развития

КРТ на РСН–2025: передовые практики, совершенствование законодательства и улучшение качества жизни в городах

ИЖС: новые технологии, финансирование, тренды

Стартовала регистрация на РСН–2025

От РСН–2024 к РСН–2025