20 ноября 2022 года Арбитражный суд Московского округа вынес постановление по делу №223320/2021, в котором рассмотрел вопрос правомерности произведенного расчета неустойки, в том числе за нарушение срока получения положительного заключения государственной экспертизы.

Фото: www.mds.yandex.net

Министерство обороны РФ (Истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (Ответчик) о взыскании неустойки в размере более 10 млн руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2022 в удовлетворении иска было отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2022 решение суда от 14.04.2022 отменено, неустойка взыскана в размере 1 млн руб., в остальной части в удовлетворении иска отказано.

Истец обжаловал данное решение. Кассационная инстанция не нашла жалобу подлежащей удовлетворению.

Фото: www.pbs.twimg

Условиями договора были предусмотрены промежуточные сроки выполнения этапов работ: инженерные изыскания, обследования, обмеры — 01.07.2019, разработка проектной документации — 02.09.2019, получение положительного заключения госэкспертизы — 15.10.2019, разработка рабочей документации — 15.11.2019, строительно-монтажные работы — 01.07.2020, подписание итогового акта приемки выполненных работ — 01.09.2020.

Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований исходя из недоказанности истцом обстоятельств, подтверждающих нарушение сроков выполнения работ по зависящим от подрядчика причинам.

Фото: www.prudov-construction.com

Апелляционный суд указал на отсутствие правовых оснований для начисления неустойки по этапу «получение положительного заключения госэкспертизы», а также для трактовки положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ, в применении которой было заявлено ответчиком; признал обоснованным и подлежащим удовлетворению требование о взыскании неустойки в размере 1 млн руб.

Как указал суд, неустойка по этапу «получение положительного заключения госэкспертизы» не подлежит применению к подрядчику в силу того, что в рамках этапа «получение положительного заключения госэкспертизы» отсутствует определенный объем работ, который подрядчик должен выполнить.

Фото: www.2gis.com

На данном этапе может потребоваться внесение изменений в проектную документацию для того, чтобы в оперативном порядке устранить замечания госэкспертизы и избежать повторного прохождения экспертизы.

Если у госэкспертизы замечаний по проектной документации не возникнет, т.е. внесения изменений в нее не требуется, то подрядчику никаких действий совершать не придется.

Соответственно, нарушение подрядчиком сроков выполнения этапа «получение положительного заключения госэкспертизы» имеет место в том случае, когда заказчик довел до подрядчика замечания госэкспертизы, а подрядчик не совершил действий по оперативному внесению изменений.

Между тем по настоящему делу, как указал суд, заказчик не ссылается на то, что подрядчик не выполнил какие-либо указания и не устранил какие-либо замечания госэкспертизы.

Суд кассационной инстанции поддержал данные выводы. При этом было указано, что доводы кассационной жалобы о правомерности произведенного расчета неустойки, в том числе за нарушение срока получения положительного заключения госэкспертизы, об отсутствии оснований для уменьшения размера неустойки ввиду ее соразмерности последствиям нарушения, с учетом установленных судом фактических обстоятельств, выводы суда апелляционной инстанции в обжалуемой части не опровергают, не подтверждают нарушений норм материального права и норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для отмены судебного акта.

www.investinfra.ru

Другие публикации по теме:

Высшая судебная инстанция встала на сторону застройщика в споре с региональной властью по вопросу аренды

Арбитражный суд: рост курса доллара и увеличение цены на спорный товар не могут расцениваться как форс-мажорные обстоятельства

Новые позиции Верховного Суда по делам, связанным с самовольным строительством

Конституционный Суд: орган местного самоуправления не вправе отменять ранее выданные им разрешения на ввод после регистрации объекта в ЕГРН

Верховный Суд: факт выполнения подрядчиком дополнительных работ — недостаточное основание для взыскания с заказчика их стоимости

Конституционный Cуд: следует срочно изменить законодательство, регулирующее строительство в охранных зонах ЛЭП

Верховный Суд разъяснил, когда можно взыскать моральный вред с застройщика за несвоевременную передачу объекта по ДДУ

Конституционный Суд: покупатели могут вернуть деньги за жилье при оспаривании сделок по банкротным делам

Верховный Суд объяснил, когда наследники должны платить налоги за наследодателя-банкрота

Верховный Суд: собственники не обязаны направлять исполнителю коммунальной услуги свидетельство о поверке

Верховный Суд: уведомляя об одобрении ипотеки по заявке, которая не может быть принята, банк нарушает права потребителя

Верховный Суд разъяснил, как считать сроки давности для гарантийных обязательств

Госкорпорация опубликовала извещения на электронной торговой площадке «Сбербанк—АСТ» о проведении аукционов на выкуп квартир у застройщиков Воронежской области и Красноярского края.  

Фото: www.law.com

Покупателем будет выступать ЗПИКФ «Комфортное жилье» под управлением ООО «ДОМ.РФ Управление активами». Участниками конкурса смогут быть застройщики, осуществляющие привлечение денежных средств по ДДУ в соответствии с 214-ФЗ. Минимальная суммарная стоимость всех предлагаемых объектов от одного застройщика не должна быть ниже 100 млн руб.

Победителем будет признаны объекты с максимальным снижением от начальной цены за 1 кв. м объекта долевого строительства. Такие начальные цены установлены в отношении каждого регионального объекта долевого строительства. Начальный (минимальный) размер дисконта установлен на уровне 15%.

В зависимости от проекта в Воронежской области цены начинаются от 11 232 руб. и доходят до 85 тыс. руб. за 1 кв. м. В Красноярском крае цены начинаются от 18 тыс. руб. и доходят до 392 113 руб. за 1 кв. м.

Фото: www.f2.mirkvartir.me

Объект должен соответствовать условиям отнесения его к стандартному жилью либо к жилью экономического класса, если РНС получено до вступления в силу приказа Минстроя об установлении критериев отнесения жилья к стандартному. Срок ввода объекта в эксплуатацию — не позднее 31 декабря 2021 года, а общий объем уже реализованных по ДДУ квартир должен превышать 30%.

В отношении застройщика не должны быть введены процедуры, предусмотренные 127-ФЗ (Закон о банкротстве) или процедура ликвидации, а его деятельность не должна быть приостановлена.

Фото: www.адвокат-кульмин.рф

На выкуп у застройщиков жилья по таким условиям в Воронежской области ДОМ.РФ направит чуть более 646 млн руб. Объем выкупа в Красноярском крае составит 1 млрд 45 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 июня 2020 года, а их рассмотрение состоится 24 июня 2020 года.

Напомним, что выкуп жилья у застройщиков реализуется во исполнение поручения Президента по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли от 16 апреля 2020 года. На выкуп новостроек у застройщиков в 59 регионах России Правительством РФ было выделено 50 млрд руб.

Как информировал портал ЕРЗ.РФ, ДОМ.РФ направил в Правительство предложения по увеличению объема выкупа в три раза — до 150 млрд руб.

Фото: www.note.taable.com

Другие публикации по теме:

Виталий Мутко: Программа выкупа квартир у застройщиков в рамках мер господдержки утверждена ДОМ.РФ

Правительство пока не согласилось увеличить до 150 млрд руб. сумму выкупа квартир у застройщиков с целью поддержки отрасли

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих компаний

Выкуп государством квартир у застройщиков с целью поддержки отрасли охватит 59 регионов

На субсидирование ставок по кредитам застройщиков выделят 12 млрд. рублей

Виталий Мутко: Субсидирование процентных ставок и выкуп жилья государством — меры поддержки девелоперов, строящих по старой схеме долевого участия

Выкупом жилья у застройщиков на сумму в 150 млрд руб. ДОМ.РФ поддержит отрасль в период кризиса

Владимир Путин поддержал строительную отрасль конкретными решениями