Арбитражный суд отказал дольщику во взыскании неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры.

Арбитражный суд Московской области (дело №А41-896/2017) отказал во взыскании неустойки за нарушение застройщиком срока передачи квартиры, установленного договором. Как следует из материалов судебного дела, между застройщиком и участником долевого строительства был заключен договор участия в долевом строительстве по условиям которого, застройщик принял на себя обязательство своими силами и с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома, при исполнении дольщиком обязанности по оплате цены договора передать дольщику в собственность объект долевого строительства. В последующем между дольщиком (цедентом) и цессионарием (истцом) был заключен договор уступки прав требований неустойки за три месяца неисполнения, предусмотренного договором, срока передачи объекта долевого участия установленной положениями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Свой отказ арбитражный суд мотивировал нормами части 1 статьи 328, часть 3 статьи 405, часть 1 статьи 406 ГК РФ. Согласно условиям заключенного договора участия в долевом строительстве окончательный расчет по договору должен быть произведен после обмеров БТИ, исходя из стоимости одного квадратного метра общей строительной площади квартиры. Как следует из материалов дела, общая площадь квартиры в соответствии с данными проведенной технической инвентаризации увеличилась на 1,7 кв.м. в сравнении с площадью, которая указана в договоре. Участник долевого строительства должен был оплатить застройщику разницу в итоговой общей площади. Однако задолженность дольщик по оплате разницы в итоговой площади погасил в день подписания акта приема-передачи квартиры. На основании этого суд сделал вывод об отсутствии у застройщика просрочки по передаче квартиры и об отсутствии оснований у дольщика возложить на застройщика ответственность в виде неустойки, предусмотренной частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

20 сентября в столице стартовал «русский MIPIM». Организатором форума традиционно выступает Минстрой России при поддержке Правительств Москвы и Московской области. В этом году форум проходит в 75-м павильоне ВДНХ. К началу мероприятия зарегистрированы более 3 тыс. участников из 70 регионов страны.

Первый день РИСФа был посвящен обсуждению результатов жилищного строительства, изменений в законодательство о долевом строительстве, инвестиционных возможностей строительного сектора и регионов Российской Федерации.

В пленарном заседании «Защита прав граждан как одно из важнейших направлений государственной жилищной политики» приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Александр Мень, член Совета Федерации Андрей Шевченко, президент НОЗА Леонид Казинец, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, председатель Правления АКБ «Российский капитал» Михаил Кузовлев, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов, глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ирек Ялалов. Модерировал заседание Андрей Воскресенский, главный редактор «КоммерсантЪ-Дом».

В числе организаторов круглых столов и панельных дискуссий этого дня — Минстрой России, Правительство Москвы, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЗА и другие представители государственных органов и профессионального сообщества.

Другие публикации по теме: 

Опубликована программа VI Российского инвестиционно-строительного форума

РИСФ-2017 пройдет в Москве 20—21 сентября

Определены финалисты III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России

III Ежегодный градостроительный конкурс Минстроя России начал прием заявок на участие

Подведены итоги Первого открытого конкурса с международным участием «BIM-технологии 2016»