Застройщику удалось в суде доказать незаконность действий Фонда по размещению в ЕИСЖС сведений о нарушении сроков передачи объекта долевого строительства.

Фото: www.evannscollectionlaw.com

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан —  участников долевого строительства» (Фонд) 30.10.2019 направила в адрес Управления Росреестра по Ростовской области письмо о нарушении застройщиком в лице ООО «Инвестрадиострой» (19-е место в ТОП по Ростовской области) более чем на 6 месяцев обязанности по передаче объектов участникам долевого строительства, а также по размещению соответствующей информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

По словам застройщика, спорная ситуация возникла исключительно вследствие неверного определения характера правоотношений с застройщиком со стороны региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области.

Фото: www.gazeta.ru

Указанное письмо, согласно п. 57 ч. 1 ст. 26 федерального закона от 13.07.2015 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» является основанием для приостановки государственной регистрации договоров долевого участия, то есть препятствует привлечению денежных средств участников долевого строительства.

Не согласившись с указанными действиями Фонда, застройщик обратился в Арбитражный суд города Москвы, который 08.10.2020 отказал ему в удовлетворении заявленных требований.

Как пояснил порталу ЕРЗ.РФ Никита Филиппов (на фото), заведующий Бюро адвокатов «Де-юре», представлявший интересы застройщика в апелляционном суде, «оспаривая решения суда первой инстанции, юристы бюро указывали, что положения ч. 2.6. ст. 3 федерального закона от 30.12.2004 214-ФЗ не применяются к застройщикам, получившим разрешение на строительство после 01.07.2018, в то время как ООО «Инвестрадиострой» разрешение на строительство было получено 27.06.2018».

Рассмотрев дело, Девятый арбитражный апелляционный суд 22.12.2020 вынес решение по делу №А40—94362/20, которым отменил решение Арбитражного суда города Москвы и признал незаконными действия Фонда по направлению в Управление Росреестра уведомления о нарушении застройщиком более чем на 6 месяцев обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве, размещению в ЕИСЖС соответствующей информации, а также обязал удалить указанные сведения из реестра проблемных объектов.

Другие публикации по теме:

Верховный Суд: участник долевого строительства вправе взыскать с застройщика возмещение убытков, рассчитанных абстрактным методом

Верховный Суд: взыскание штрафа за просрочку исполнения обязательства по ДДУ является обязанностью суда

Большинство застройщиков сталкиваются с судебными исками со стороны потребительских экстремистов: комментарий эксперта

Депутаты отклонили законопроект о противодействии потребительскому экстремизму дольщиков

НОСТРОЙ предложил ввести досудебный порядок разрешения споров между застройщиками и дольщиками

Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор) реализовало проект по проверке надежности застройщиков на базе интернет-платформы Группы ВТБ — «Метр квадратный».

Фото: www.mosreg.ru

Как информирует пресс-служба ведомства, суть нововведения состоит в том, что теперь в карточке любого подмосковного объекта на портале «Метр квадратный» есть отметка Главгосстройнадзора».

Так, зеленая иконка «ЖК проверен» означает, что объект строится в соответствии со всеми требованиями.

Фото: www.mosreg.ru

А красная иконка со значением «Проблемный ЖК» означает, что инспекторы Главгосстройнадзора обнаружили нарушения при строительстве, и к благонадежности застройщика есть вопросы.

В случае, если девелопер не устранит нарушения в установленные сроки, он будет лишен аккредитации в Банке ВТБ и последний заблокирует выдачу льготных ипотечных кредитов физлицам, желающим приобрести жилье у застройщика-нарушителя, подчеркивают в Главгосстройнадзоре.

Фото: www.twitter.com

Стоит отметить, что во всех вышеописанных случаях с платформы «Метр квадратный» можно перейти в мобильное приложение «Подмосковные стройки», где узнать всю информацию об объекте (вплоть до количества рабочих и техники на строительной площадке), помеченном зеленой или красной иконкой.

Фото: www.pbs.twimg.com

По словам начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна (на фото), интеграция двух электронных платформ осуществлена с целью «сделать процесс покупки жилья в Подмосковье максимально прозрачным и не допустить появления новых обманутых дольщиков».

Другие публикации по теме:

На подмосковных стройках внедрят систему расчетов индекса «COVID-безопасности»

Сбербанк проверит надежность подмосковных застройщиков совместно с Главгосстройнадзором. Нарушителей лишат выдачи льготных ипотечных кредитов

В Подмосковье строительную готовность проектов для достройки без счетов эскроу будет определять Главгосстройнадзор