Застройщику удалось в суде доказать незаконность действий Фонда по размещению в ЕИСЖС сведений о нарушении сроков передачи объекта долевого строительства.

Фото: www.evannscollectionlaw.com

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан —  участников долевого строительства» (Фонд) 30.10.2019 направила в адрес Управления Росреестра по Ростовской области письмо о нарушении застройщиком в лице ООО «Инвестрадиострой» (19-е место в ТОП по Ростовской области) более чем на 6 месяцев обязанности по передаче объектов участникам долевого строительства, а также по размещению соответствующей информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

По словам застройщика, спорная ситуация возникла исключительно вследствие неверного определения характера правоотношений с застройщиком со стороны региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области.

Фото: www.gazeta.ru

Указанное письмо, согласно п. 57 ч. 1 ст. 26 федерального закона от 13.07.2015 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» является основанием для приостановки государственной регистрации договоров долевого участия, то есть препятствует привлечению денежных средств участников долевого строительства.

Не согласившись с указанными действиями Фонда, застройщик обратился в Арбитражный суд города Москвы, который 08.10.2020 отказал ему в удовлетворении заявленных требований.

Как пояснил порталу ЕРЗ.РФ Никита Филиппов (на фото), заведующий Бюро адвокатов «Де-юре», представлявший интересы застройщика в апелляционном суде, «оспаривая решения суда первой инстанции, юристы бюро указывали, что положения ч. 2.6. ст. 3 федерального закона от 30.12.2004 214-ФЗ не применяются к застройщикам, получившим разрешение на строительство после 01.07.2018, в то время как ООО «Инвестрадиострой» разрешение на строительство было получено 27.06.2018».

Рассмотрев дело, Девятый арбитражный апелляционный суд 22.12.2020 вынес решение по делу №А40—94362/20, которым отменил решение Арбитражного суда города Москвы и признал незаконными действия Фонда по направлению в Управление Росреестра уведомления о нарушении застройщиком более чем на 6 месяцев обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве, размещению в ЕИСЖС соответствующей информации, а также обязал удалить указанные сведения из реестра проблемных объектов.

Другие публикации по теме:

Верховный Суд: участник долевого строительства вправе взыскать с застройщика возмещение убытков, рассчитанных абстрактным методом

Верховный Суд: взыскание штрафа за просрочку исполнения обязательства по ДДУ является обязанностью суда

Большинство застройщиков сталкиваются с судебными исками со стороны потребительских экстремистов: комментарий эксперта

Депутаты отклонили законопроект о противодействии потребительскому экстремизму дольщиков

НОСТРОЙ предложил ввести досудебный порядок разрешения споров между застройщиками и дольщиками

Предлагаем вашему вниманию подборку ключевых новостей официального телеграм-канала Единого ресурса застройщиков за прошедшую неделю.

Аналитика ЕРЗ.РФ

✔ Календарь мероприятий для застройщиков от портала ЕРЗ.РФ на июль 2024 года.

✔ Продолжаются продажи билетов на летние ЕРЗ-урбан-туры по новостройкам страны.

✔ ЕРЗ.РФ: Десятка ведущих застройщиков России возводит 19,31% жилья.

✔ ЕРЗ.РФ: В сотню крупнейших девелоперов России вошли ГК Монолитхолдинг и ГК Эскадра.

✔ ДОНСТРОЙ улучшил позицию в столичном рейтинге девелоперов по текущему строительству.

✔ ГК КВС вошла в тройку девелоперов по текущему строительству Северной столицы.

✔ Фонд реновации поднялся на пятую позицию московского ТОП девелоперов по вводу жилья.

✔ ГК Glorax вошла в июльский ТОП-10 девелоперов Северной столицы по вводу жилья.

✔ Рейтинг лучших новостроек России на 1 июля от портала ЕРЗ.РФ.

✔ Все участники ТОП-10 новостроек России по масштабу проекта удерживают позиции.

✔ ЖК Amundsen вошел в июльский ТОП-10 новостроек Свердловской области.

✔ Десятка лидеров в ТОП новостроек Татарстана сохраняет позиции.

✔ Ведущая десятка рейтинга новостроек Тюменской области за месяц не изменилась.

✔  ЖК Патрики вошел в тройку лучших новостроек Краснодарского края.

Новости рынка

✔ В Правительстве РФ рассматривают снижение максимального размера кредита по IT-ипотеке с 18 до 9 млн руб.

✔ С 1 июля все новые проекты российских застройщиков должны возводиться с применением ТИМ.

✔ Законопроект о сокращении штрафа за нарушение договора с дольщиками принят в первом чтении.

✔ Госдума приняла во втором чтении законопроект, приводящий к единообразию нормы о КРТ в Градостроительном и Земельном кодексах.

✔ Минстрой повысил норматив стоимости 1 кв. м жилья до 109 тыс. руб.

✔ Герман Греф ожидает снижения темпов роста кредитования во втором полугодии.

✔ ЦБ: Не должно быть комиссий, которые приводят к росту стоимости жилья.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Ключевые изменения в региональных ТОП-5 новостроек на 1 июля 2024 года

Лидеры ТОП новостроек по потребительским качествам на 1 июля 2024 года сменились в Саратовской области

1 июля строительная отрасль перешла на обязательное применение ТИМ

Опубликован ТОП по вводу жилья по итогам января — июня 2024 года

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 июля 2024 года

Ключевые сообщения телеграм-канала ЕРЗ.РФ НОВОСТИ с 24 по 28 июня

Ключевые сообщения телеграм-канала ЕРЗ.РФ НОВОСТИ с 17 по 21 июня

Ключевые сообщения телеграм-канала ЕРЗ.РФ НОВОСТИ с 10 по 14 июня

Ключевые сообщения телеграм-канала ЕРЗ.РФ НОВОСТИ с 3 по 7 июня

Ключевые сообщения телеграм-канала ЕРЗ.РФ НОВОСТИ с 27 по 31 мая

Ключевые сообщения телеграм-канала ЕРЗ.РФ НОВОСТИ с 20 по 24 мая